Monitor Prawniczy

nr 11/2014

Naliczanie kar umownych za okres faktycznego opóźnienia w przypadku zastrzeżenia tych kar na wypadek zwłoki dłużnika – glosa – IV CSK 299/12

Wojciech Robaczyński
Abstrakt

Jeżeli strony umowy o roboty budowlane przewidziały kary umowne za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, a Kodeks cywilny wyraźnie odróżnia zwłokę od zwykłego opóźnienia, uznanie w wyroku, że zamawiający miał prawo do naliczania kar umownych za faktyczny okres opóźnienia, narusza art. 476 KC, który przez zwłokę rozumie tylko takie opóźnienie, które jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność.
Wyrok SN z 8.2.2013 r., IV CSK 299/12, Legalis